自竣(jun4)工验收(shōu)合格之(zhī)日起计算的保修期满后开始计(jì)算诉讼时效。
注:若(ruò)当(dāng)事人约(yuē)定(dìng)的(de)保修期低于法律规定的(de)最(zuì)低保修(xiū)期限(xiàn)的,应自(zì)法律规定(dìng)的(de)最低保修期(qī)限后开(kāi)始(shǐ)计算诉讼时效。
法条链接:《最高(gāo)人民法院关于审理建设(shè)工程施工合同纠纷案(àn)件适(shì)用法(fǎ)律(lǜ)问题的解释(一)》第九条 当事(shì)人对建设工程实际(jì)竣工日(rì)期有争(zhēng)议的,人民法(fǎ)院应当分别按照(zhào)以(yǐ)下情形予以认定(dìng):
(一)建设工程(chéng)经竣工验收合格的,以竣工验收合格之(zhī)日为竣工日期;
(二)承包人已经提交竣工验收报告(gào),发包人拖(tuō)延验收的,以(yǐ)承包人提交验(yàn)收报(bào)告(gào)之(zhī)日为竣工日(rì)期;
(三(sān))建设工(gōng)程未经竣工验收,发(fā)包人擅自使用的,以(yǐ)转移占(zhàn)有建设工程之日为竣工日期。
《最高人民(mín)法院关于审理(lǐ)建设工(gōng)程施工合同纠(jiū)纷(fēn)案件适用(yòng)法律问题的解释(一)》第十七条 有下列情形之一,承(chéng)包人请求发包人返还工程质量保证金的,人民法院(yuàn)应予(yǔ)支持:
(一(yī))当事人约定的工程质量保(bǎo)证金返还期限届满;
(二(èr))当(dāng)事人(rén)未约定工(gōng)程质量(liàng)保证金(jīn)返还(hái)期限的,自建设工程(chéng)通(tōng)过竣工验收之日起满(mǎn)二年;
(三)因(yīn)发包人原因建设(shè)工程未(wèi)按约定期限(xiàn)进行竣工验收的,自(zì)承包人提交工程竣工(gōng)验收报告(gào)九(jiǔ)十日后当事人约定的工(gōng)程质量保(bǎo)证(zhèng)金返还期限届满;当事人未约定工程质量(liàng)保证金返还期限的,自(zì)承包人提交工(gōng)程竣工验收报告九十(shí)日后起满二年。
发(fā)包人返还工程质量保证(zhèng)金后,不影响承包人(rén)根据合同约定或者法(fǎ)律规定履行工程保修义(yì)务(wù)。
《建(jiàn)设工程质(zhì)量管理条例》第四十条 在正常使用条件下,建设工程(chéng)的最低保修期限为:
(一)基础设施工(gōng)程、房屋建(jiàn)筑的地(dì)基基(jī)础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该(gāi)工程的合理使用(yòng)年限;
(二(èr))屋面防水工(gōng)程、有防(fáng)水要(yào)求(qiú)的卫生间、房间和外墙面(miàn)的防渗漏,为5年;
(三)供热与供冷系(xì)统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线、给排水管道(dào)、设(shè)备(bèi)安装和装修工(gōng)程,为(wéi)2年。
其他项(xiàng)目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的(de)保修期(qī),自竣工验收(shōu)合格之日起计算。